第一千二百二十六章 因為合同都無效

官涯無悔 第一千二百二十六章 因為合同都無效

沒想到對方講的還挺認真，張燕一時語塞。搜索巫神紀閱讀本書#''

楚天齊也不說話，屋子里氣氛很是僵持。

過了足有五分鐘，張燕說了話：“楚市長，先不論那兩個地塊的事如何處理，飛天和四海商貿總不能這么一直擱淺著，總得有個解決辦法吧？”

楚天齊點點頭：“好，那咱們暫且放下二毛廠和無線電地塊，再來說說那兩個工程。那兩個工程全部由鵬燕公司來做，總工程量達到二十五萬平米，是成康市的超級大工程，可見市政府對鵬燕公司的重視和信任。可是僅建設了總共不足兩萬平米，工程停了工，鵬燕公司也太辜負市政府的信任了，是對企業自身信譽也有很大的負責影響。”

“楚市長，停工原因您也知道，是甲方違約在先，沒有按時足額結算工程款。”張燕回應著。

楚天齊道：“張總，這個原因，貴方已經多次提過，但卻實在站不住腳。截止到停工，兩個工程都分別進行了四次分項驗收，前三次驗收后，甲方在約定時間內支付了所有驗收工程量的款項，只有最后一次支付了百分之八十。但是這樣，四次平均下來，甲方已經按驗收工程量實際支付了百分之九十五。貴公司也做過不少工程，請問哪個工程可以在分項驗收階段，支付這么大例的工程款？”

“楚市長，每個工程都有各自的特點，也有各自的施工合同，我們做為正規施工企業，是嚴格按合同說事。在雙方合作過程，貴方沒有按合同約定方式履行付款義務，在接到我方兩次明確聲明后，依然沒有履行義務，我方才被迫停工，我們的做法完全符合合同條款，也符合常規慣例。百度&搜索巫神紀閱讀本書#因此，工程停工責任完全在甲方，我方不但沒有責任，還是受害者，還要向甲方申索應得權益和補償。”張燕說的理直氣壯。

“在合同生效后，甲方提前付了乙方每個工程五百萬元的啟動金，可工程已經啟動好幾個月，乙方卻沒有退還啟動金。”楚天齊道，“有這筆錢在那放著，乙方完全可以從扣出那欠的幾十萬元款項，只需要雙方走個手續可以了。”

“合同沒有這種約定，甲方也沒有提出這種意愿，因此你的說法只是事后假設，根本不能成立。另外，啟動金已經轉化成保證金，工程遠沒有結束，自然不能退還這部分費用。從現在來看，這筆保證金非常有必要，甲方的誠信指數實在太低。”張燕話不無譏諷。

楚天齊“嗤笑”一聲：“誠信？鵬燕公司講誠信？據我所知，在飛天大廈和四海商貿工程，有多家單位與鵬燕合作，為工程供應建筑材料或是提供人工。其有十二家材料供應商共供應材料三千多萬，可現在僅拿到材料款不足一千萬。另有三家包工隊清包人工，總費用九百多萬，可到手的款項也僅三百來萬。”停了一下，他又說，“拋開啟動金暫且不說，乙方未拿回的工程款也才二百萬左右，二百萬和三千萬相，這是個什么概念？這應該是嚴重的入不敷出吧？我不知道乙方拿什么支付這些材料商和包工隊，不知道乙方的誠信在哪。”

張燕微微一笑：“建筑工程施工是一個系統的工程，做為施工企業要應對各方關系，應對的方式也不盡相同。為了對工程負責，也為了對甲方負責，乙方會用各種方式保障工程順利開展。如，在和材料商、包工隊的合作，往往都需要以壓貨、壓款的方式，對他們約束，而這些材料商、包工隊也認可這種方式。.隨著工程的進展，壓貨、壓款的例才會逐漸縮減，所以乙方和他們的合作要綜合來看，而不能割裂開來、狹隘的去看。何況這是我方和第三方的合作，基本與甲方無關，甲方只需按合同行使權利和履行義務即可。

楚市長以前沒有從事過相關行業，也沒有類似分管經歷，不了解行規也情有可原。但以后還是要了解一些為好，總是外行領導內行的話，會鬧大笑話的，對您的威信也有影響。”

對方分明是提前做了相應準備，對這個問題竟然能解釋的如此自然，這讓楚天齊又對這個女人加了一層小心。面對對方的奚落，他“哼”了一聲：“張總，不要總以內行自居，有時‘內行’二字只是一些企業推脫責任的借口。在這件事，你言說第三方和政府無關，可這些企業已經找到政府，已經到政府訪了，而做為直接責任方的鵬燕公司卻躲在一旁不露面。你說這種情況下，政府能不管嗎，能說和政府無關嗎？”

“政府當然有義務過問。可乙方之所以不能正常和第三方繼續合作，主要還是由于甲方違約在先，所以追根溯源，政府也應該先追究甲方的責任，督促甲方履約才行。”說到這里，張燕的語氣變的驚訝，“哎呀，我還真忘了，政府即是甲方，這是既當裁判員又當運動員呀，呵呵……”

對方“呵呵”二字，可以有多種理解，可以是諷刺，也可以是驚嘆，還可以是懷疑，反正都是對甲方的否定。

不等楚天齊接話，張燕又補充道：“經濟合作關系，要嚴格執行合同條款，無論企業還是政府，否則那太不正規了。和大幫混有什么區別？”

對方說的這些，在以前的回函都有提及，只不過現在經對方高層說出來，更覺刺耳。楚天齊一笑：“是呀，怪不得張總口口聲聲提合同條款，那些條款對你們太有利了，我不妨例舉一二。本來是在成康市施工，可雙方參照的取費標準即不是成康市的，也不是定野市，當然也不是河西省的，而卻選用了市定額取費標準。說什么‘離市較近’，這理由也太荒謬了，分明是為了加大工程款計算。

本來應該是乙方給甲方交納保證金才對，可這份合同卻是甲方給了乙方啟動金，啟動金的來頭實在蹊蹺。難道是乙方根本沒有實力，難道是乙方拿不出應墊的工程款？那乙方的實力也太‘呵呵’了。至于‘分項驗收即付全款’，那更荒謬了，荒謬透頂。”

張燕接了話：“楚市長，可這是白紙黑字寫在面，雙方又都簽字認可，是受法律保護的。”她的意思很明顯：這叫“立字為據”，你楚天齊干著急，氣死你。

楚天齊沒有受對方的干擾，而是繼續按著思路說：“原合同竟然沒有設定竣工日期，這分明是對乙方的偏袒，這公平嗎？項目履約地本來是成康市，可合同卻把訴訟法院指定在雁云市，和乙方的注冊地在同一區域，這更是明目張膽的偏袒，公平嗎？

對于違約責任的約定，那更荒謬至極了。雖然違約金例都是每日千分之一，但如果甲方違約，計算基數則是總合同款，而乙方如果違約，計算基數卻只是所涉工程量金額。依據這條規定，單方違約后承擔的實際責任差別太大，甚至相差數十倍或百倍。難道這也公平嗎？”

面對楚天齊連續質問，張燕很坦然：“楚市長，合同確實應該有竣工日期的設定，如果合同沒有，那是筆誤，只要用協議補充一下既可。在當初簽合同時，乙方是擔心一旦甲方違約，甲方既是運動員又是裁判員，勢必會對當地法院施以影響。所以，才約定在省城法院，這經過了雙方認可，是共同意愿的體現。當然了，如果你們實在想有適當改動，也可以變更成，甲方起訴可選擇在甲方所在地法院，乙方起訴則在乙方所在地法院。

至于違約責任，那我還得好好看看原合同，確認是不是楚市長曲解了合同條款。假設真如您所說，真的是計算基數不同，那應該也是筆誤，但這屬于雙方的失誤，因為大家都沒看出來嘛。實際您剛才說的這些，無非兩種情況，一種是理解有偏差，另一種純屬是失誤。”

楚天齊反問：“失誤？按照張總的意思，所有錯誤都可以和失誤掛鉤了，任何錯誤都可以輕描淡寫的修正了？你這樣的說法，到法院應該說不通吧？”

“法院？需要法院嗎？咱們談了半天，是為了法院嗎？”張燕也反問。

“在你剛來的時候，我并沒有要法院的意思，但看你現在的態度，似乎不法院，不足以讓貴公司有正確的態度。”楚天齊聲音很冷。

“哎，看來今天我的誠意是付之東流了。”張燕好似極不情愿，“好吧，你要經過法院也可以，那么我剛才說的可能要修正條款也不算數了，我還是回去準備應辯吧。我倒要看看，法院會如何認定這些條款的合理性。做為東道主，歡迎楚市長來雁云市。”說著，張燕站起來，向外走去。

楚天齊擺擺手：“張總，你錯了，法院根本不在雁云市，你怎么會是東道主呢？”

張燕停下來，看著對方：“不在雁云市？所有合同可是明確有約定的。”

楚天齊道：“那幾份合同是有約定，可因為合同本身都無效，我們自然不會選擇那家法院了。”

“合同都無效？”張燕非常驚訝。就愛中文